Договор подряда на ремонтные работы
Договор подряда на ремонтные роботы составляется между заказчиком работ и непосредственно фирмой исполнителем в лице генерального директора.
Под предметом договора подразумевается оговоренная квартира. Роботы выполняются согласно письменным требованиям заказчика на основе проектно-сметной документации.
В стоимость работ входит:
- Непосредственно стоимость материалов;
- Расчет стоимость составляется с сумм в смете и предпочтением заказчика;
- Стандартом выполнения работ есть 1 месяц, который при необходимости оговаривается с заказчиком;
- При возникновении необходимости проведения дополнительных работ составляется дополнение к договору, в котором прописывается предмет договора, сроки и стоимость;
- При превышении стоимости материалов в настоящей смете больше на 5% заказчик обязуется уплатить разницу между оговоренной и фактической сметой;
- Смета всегда прилагаться к договору.
В обязанности заказчика входит: оплата за выполненные роботы в случае отсутствия претензий, подготовка объекта к работам, своевременная поставка материалов, предоставление помещения под материалы и инструменты, Обеспечить возможность отключения коммуникаций при необходимости, перед началом работ совместно с подрядчиком подписать акт приема работ.
В обязанности подрядчика входит: приступить к работе в течение двух дней, выполнить работы в срок и в соответствии с нормами, сдать объект в течении двух дней после окончания процесса без мусора, подрядчик может привлекать других специалистов и сам отвечает за качество их работы, обеспечивать процесс необходимыми инструментами, техникой и конструкциями.
Порядок оплаты сдачи и приема работ.
Заказчик в течение трех дней после подписания договора оплачивает средства на 10% меньше от требуемого, 10% выплачиваются после выполнения работ. Полный расчет происходит не позднее трех дней после подписания акта сдачи работ. В случае претензий заказчика подрядчик, если только это не по вине материалов поставленных им же - должен устранить причину за свой счет.
Гарантии по выполнению своих обязанностей, как заказчика, так и подрядчика регламентирует - договор подряда на строительные работы.
Ответственность обеих сторон сверяется по настоящему договору и законодательству РФ. За нарушения по договору возникает материальная компенсация, за несоблюдение сроков выполнения работ подрядчик или за несоблюдение сроков оплаты уплачивается штраф в 0,01% от общей суммы.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств ни одна сторона, ни несет ответственность за это.
Спорные ситуации решаются в процессе обсуждения или в арбитражном суде.
Сроки действия заказа определяют путем письменного соглашения. Расторжение договора может состояться в одностороннем порядке через письменное уведомление и выплатив все неустойки и средства по выполненным работам.
После подписания договора все устные соглашения теряют силу. Все дополнения к договору прикрепляются в письменном виде согласованные с обеих сторон.
Договор излагается в двух экземплярах с одинаковой юридической силой.
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 42.5 KB |